【招标公告】凭祥市教育扶贫项目（二期）室外配套工程（沿街商铺）（项目编号：E4514002886003394001）更正公告（一）及招标控制价公告
所属地区：广西崇左市
发布日期：2026-07-11
【招标公告】凭祥市教育扶贫项目（二期）室外配套工程（沿街商铺）（项目编号：E4514002886003394001）更正公告（一）及招标控制价公告：本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
广西 崇左市 |
采购单位 |
凭祥市祥盛资产经营投资有限责任公司 |
| 招标代理机构 |
广西国兴项目管理有限公司 |
项目名称 |
凭祥市教育扶贫项目(二期)室外配套工程(沿街商铺) |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
凭祥市教育扶贫项目（二期）室外配套工程（沿街商铺）（项目编号：E4514002886003394001）更正公告（一）及招标控制价公告
| 文件编号 | |
| 投标资格 | |
| 投标文件递交截止时间 | |
| 投标有效期 | 90 |
| 投标文件递交方法 | |
| 投标保证金缴纳方式 | |
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 |
| 控制价（最高限价） | 6,884,477元 人民币 |
| 评标办法 | 广西电子标通用范本评标办法 |
| 开标时间 | |
| 开标地点 | |
| 开标方式 | |
| 资格审查方式 | |
| 答疑澄清时间 | |
| 是否延期 | |
| 延期后开标时间 | |
| 延期后开标地点 | |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 凭祥市教育扶贫项目（二期）室外配套工程（沿街商铺）（项目编号：E4514002886003394001）更正公告（一）及招标控制价公告
一、项目名称：凭祥市教育扶贫项目（二期）室外配套工程（沿街商铺）
项目招标编号：E4514002886003394001
二、首次公告日期：2026年05月22日
三、招标文件修改内容：
序号
| 条款号
| 修改前内容
| 修改后内容
| 1
| 第一章 招标公告/3.投标人资格要求/3.5
| 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定， 投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、 拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。...
| 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定， 投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、 拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询的结果为准）。...
| 2
| 第二章 投标人须知/投标人须知前附表/1.3.2/要求工期
| 要求工期：180日历天
定额工期：180日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】
计划开工日期： 2026年 6 月 30 日
计划竣工日期： 2026年12 月 27 日
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：
/（此项可选）。
有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。
| 要求工期：180日历天
定额工期：180日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】
计划开工日期： 2026年 8 月 10 日
计划竣工日期： 2027年 2 月 6 日
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：
/（此项可选）。
有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。
| 3
| 第二章 投标人须知/投标人须知前附表/1.4.1 投标人资质条件、能力、诚信要求/（4）诚信要求：
| ①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。.....
| ①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询的结果为准）。.....
| 4
| 第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/8. 材料与设备
| /
| 8.1 承包人自行采购材料的报验
8.1.1采购前报审：承包人采购本合同工程所用的材料前，应至少提前28天向监理人提交书面《材料采购报审表》，并附拟采购材料的样品、产品说明书、技术参数、生产厂家资质、出厂合格证、检测报告等资料。
8.1.2审批与样品封存：监理人/发包人应在收到完整报审资料后7个工作日内予以书面批复。审批通过后，承包人提供的样品应由监理人封存，作为验收标准。逾期未批复且无正当理由的，视为批准。
8.1.3 到货通知与进场报验：材料运抵施工现场前24小时，承包人应书面通知监理人。材料到场后，承包人应立即填写《材料进场报验单》，并附上该批次材料的出厂合格证、质量检测报告等证明文件。
8.1.5进场检验：监理人应在收到报验通知后24小时内组织进场检验。检验合格的，方可用于工程；检验不合格的，该批次材料应立即清退出场。
8.1.6 责任条款：发包人/监理人对样品的认可及对材料的进场验收，均不免除承包人对材料质量及工程质量应负的全部责任。承包人未按本条约定的程序报验，或使用与封存样品不符、不合格材料的，应按本合同约定的承担违约责任，包括但不限于支付违约金、无条件返工、赔偿发包人全部损失等。
| 5
| 第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/14. 竣工结算/14.1 竣工付款申请
| 承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
| 承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收合格后30天内，承包人提交完整结算文件资料给发包人。
竣工付款申请单应包括的内容:除通用条款外，有关本工程的施工图纸与说明和会审记录，以及图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是施工和竣工验收的有效技术资料，也是工程结算的论据。
| 6
| 第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/14. 竣工结算/14.2 竣工结算审核
| /
| (1)本工程最终竣工结算由财政部门或审计部门审定。
(2)如承包人报送的工程结算总价过高，查成该结算审减率超过5% 以上的，贝超出5% 以上的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。审减率-(送审。造价-审定造价)/送审造价*100%。
| 7
| 第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/16. 违约
| /
| 16.3质量管理方面
（1）未对工人进行质量教育、未对作业人员进行操作交底、安排不合格的工人上岗作业，乙方向甲方支付违约金200元/人次；屡次发生的，翻倍处罚。
（2）擅自使用不合格建筑材料、构配件、设备的，乙方向甲方支付违约金1000元/次；所有不合格材料必须无条件清场，涉及施工部位全部返工整改，产生的人工、材料、工期损失全部由乙方承担；造成质量隐患的，追加处罚2000元/次。
（3）施工前未完成技术质量交底、大面积施工未做样板验收的，首次警告整改，逾期未落实的乙方向甲方支付违约金500元/次。
（4）未按施工图纸、审批通过的施工方案施工的，责令立即整改，乙方向甲方支付违约金1000元/次；造成工序质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金2000元/次。
（5）未经甲方、监理书面同意，擅自变更设计、更改施工工艺的，责令整改并恢复原状，乙方向甲方支付违约金3000元/次；造成造价增加、质量隐患的，另行赔偿全部损失。
（6）施工违反现行规范、法规及工程建设强制性条文的，责令全面整改，乙方向甲方支付违约金5000元/次；造成结构安全隐患、重大质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金10000元/次。
（7）不按规定参加甲方召开的质量会议，或拒不执行甲方指令的，乙方向甲方支付违约金1000元/次，屡次发生，加倍处理。
（8）工程测量放线出现轴线、标高偏差错误，未施工前及时整改的，乙方向甲方支付违约金1000元/次；已施工造成返工、质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金3000元/次，返工费用乙方全额承担。
（9）未能严格执行“三检制”，对工序质量及分项质量造成漏检、错检的，乙方向甲方支付违约金1000元/次。
（10）施工工序未经检查认可擅自施工下道工序的，发生不合格拒不整改的，乙方向甲方支付违约金3000元/次，并责令改正。屡次发生，加倍处理。
（11）施工工序、检验批验收不合格，轻微缺陷可整改的，乙方向甲方支付违约金1000元/次；存在一般质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金2000元/次；严重缺陷的，乙方向甲方支付违约金3000元/次。
（12）检验批验收不合格，对施工员、质检员给予处理，第一次不合格，乙方向甲方支付违约金500元，第二次不合格，乙方向甲方支付违约金1000元，同一分项工程累计三个以上检验批验收不合格，责令施工员和质检员退场，乙方必须另行安排其它人员，并满足规定要求。
（13）擅自处理一般不合格、严重不合格，乙方向甲方支付违约金2000元，对有关责任人进行处理。屡次发生，加倍处理。
（14）对执法检查中提出的重大质量问题，未认真落实整改、反馈，乙方向甲方支付违约金2000元/次。
（15）发生工程质量事故，隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限、私自处理的，乙方向甲方支付违约金5000元/次。
（16）未按要求配备相应的质量检查工具(如靠尺、激光扫平仪、空鼓锤、环规塞规、力矩扳手、焊缝检测尺、涂层厚度检测仪等)，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。
（17）未组织实测实量、实测实量不及时、数据偏差大、标示不规范等，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。
（18）乙供设备、材料进场前未提前提供照片或样品的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。
（19）乙供设备、材料未按验收程序私自使用,或未及时提供质量证明文件及按规范要求送检合格的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金2000元。
（20）未做好成品保护，造成成品损坏，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。
（21）混凝土拆模后不及时清理、不及时铲除拼缝流坠等影响观感问题的；或施工完毕后不及时检查、及时按要求处理现场出现的问题的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元，限期整改到位。
（22）不配合甲方、监理、建设单位、政府等正当检查要求，阻拦、辱骂相关人员，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金2000元。
（23）发生一般工程质量事故的，乙方支付违约金2万元/次；发生较大质量事故的，支付违约金5万元/次；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行补足全部损失。
16.4工程施工过程中出现工程质量问题的，乙方须按甲方要求进行整改，费用由乙方承担，工期不予顺延；质量问题每出现一次，乙方应向甲方支付人民币10000元的违约金，出现三次以上（含三次）的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，对乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算，同时乙方向甲方支付合同包干（暂定）总价20%的违约金。
16.5因乙方违章施工、质量不达标引发工程质量安全事故的，乙方无条件整改、承担全部修复、赔偿、停工损失，工期不予顺延。追责违约金：一般质量安全事故3万元/次，重大质量安全事故10万元/次；造成第三方损失、行政处罚的，全部由乙方承担。
16.6 乙方未按施工图纸施工的，须无条件返工至合格，承担全部返工费用、工期损失。同时按未按图施工部分工程造价的30%支付违约金。
乙方未按图纸施工部分造价累计达到合同暂定总价20%，或拒不返工整改的，甲方有权单方解约。解约后合格工程量按80%结算，乙方支付合同暂定总价5%的违约金。
16.7 乙方存在偷工减料、擅自更换合同约定材料/设备品牌、规格、型号的，须全部拆除更换、无偿整改，按该批次材料设备价款的30%支付违约金。
前述违约情形累计2次及以上的，甲方有权单方解除合同，合格工程量按80%结算，乙方支付合同暂定总价5%的违约金。
16.8双方履约争议不得影响正常施工，乙方不得以争议为由消极怠工、擅自停工、阻挠施工。若发生违规停工，乙方按5000元/天向甲方支付违约金，同时承担甲方窝工、管理、工期延误全部损失；单次停工违约金上限不超过合同暂定总价的3%。
| 8
| 投标截止时间（开标时间）
| 延期公告的延期，具体时间另行通知
| 本项目投标文件递交的截止时间（开标时间）为2026年7月 27日15时00分
|
四、招标控制价：本项目上限控制价为人民币陆佰捌拾捌万肆仟肆佰柒拾柒元壹角叁分（¥***.13）。
特此公告，其他内容不变。
若招标文件中有涉及以上澄清内容与本公告内容不一致的，以本公告内容为准。
项目的图纸、招标工程量清单已上传，请各潜在投标人自行登录全国公共资源交易平台（广西•崇左）下载。
各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
招标人：凭祥市祥盛资产经营投资有限责任公司
招标代理机构：广西国兴项目管理有限公司
2026 年 7 月 10 日
|
| 递交时间 | |
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
